Договора на выполнение работ

   Приведенный ниже текст Договора и приложения к нему можно скачать здесь>. Договор не является догмой и в каждом случае подлежит совместной редакции Сторонами. И это не только нормально, но и обязательно.

   Все листы файла "Расчет стоимости проекта" между собой максимально связаны, при подстановке исходных данных все изменияется. Просмотр начинается с 3 приложения. В прил 1 серая штриховка, мое мнение - не всем надо, поэтому итоговая сумма за комплект может уменьшиться. Средний срок проектирования около 100 дней. В прил 1 даты связаны, начало 1 января 2020 года.

    Буду рад замечаниям и предложениям.

При заключение договоров, в отличие от "эффективных менеджеров", считаю, что условия предстоящей работы надо оговаривать заранее. Чем понятней и прозрачней будет Договор, тем спокойнее и эффективнее будет работа. При заказе строительных работ - проект в подарок.

Договор №

о разработке проектной документации

г. Пенза                                                                        "____"___________________2020 года

Настоящий Договор заключен между ________________________________________________________________________ (Заказчиком) и ИП Назаровым Александром Вячеславовичем (Подрядчиком) о том, что Заказчик заказывает разработку проектной документации, в соответствии с "Техническим заданием на проектирование" (Задание), а Подрядчик своими силами и с привлечением дипломированных специалистов разрабатывает проектную документацию в составе, указанном в Приложении № 1 к настоящему Договору для объектов, указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору, по адресу: обл. Московская, р-н Ленинский, СХПК "Колхоз-племзавод им.М.Горького", поле № V п, уч.№ 1, кадастровый номер 50:21:0060310:13, площадь участка 67 000 м2.

Сроки выполнения обязанностей по Договору и цены приведены в Приложении № 1 к Договору. Окончательный срок выполнения всех работ __________. Подрядчик имеет право закончить выполнение работ раньше указанного срока. При этом Заказчик обязан принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ могут быть перенесены по причинам, независящим от Подрядчика, в этом случае Подрядчик не несет ответственности за несвоевременное выполнение работ.

В случае, если на каком-либо этапе выявляется невозможность или нецелесообразность выполнения работ, либо Заказчик откажется от выполнения дальнейших работ, то последующие этапы не выполняются и стороны производят взаиморасчет. При прекращении работ не по вине Подрядчика и если стоимость выполненных работ не превышает суммы аванса, аванс остается у Подрядчика, как оплата выполненных работ.

При изменении общей площади более чем на 15% стоимость работ, по согласованию сторон, подлежит пересмотру, о чем вносятся соответствующие изменения в Договор и Приложение № 1. При этом, этап работы по старым параметрам, считается выполненным и подлежит оплате в соответствии с Договором.

Общая стоимость работ составляет ____________ рублей, в том числе НДС 20%.

В стоимость работ включено (Приложение №1 к Договору):

 Проект объекта в электронном виде, в форматах производителя работ и PDF, и на бумажном носителе 2 экземпляра.

Все расходы, связанные с производством работ, за исключением п. 3 настоящего Договора.

Внесение (в течение 5 дней) изменений в проектную документацию на основании заключений от органов государственной власти.

В стоимость работ не включено:

Командировки, связанные с выездом Подрядчика на объект и к Заказчику. В каждом случае оговаривается Дополнительным соглашением.

Оплата услуг третьих лиц, при получении дополнительной информации по объектам. В каждом случае оговаривается Дополнительным соглашением.

Согласование проектов с органами государственной власти и экспертиза проекта.

Порядок и способ оплаты.Оплата услуг Подрядчику производится после подписания настоящего Договора и Приложения № 1 к нему в 3 этапа:

После подписания, вносится аванс в размере 50% от стоимости всех услуг.

После утверждения каждого из эскизных проектов на объект вносится аванс в размере 20% от стоимости услуг по объекту.

По завершении работ по каждому объекту и передачи проектной документации на объект оплачивается оставшаяся часть заказа.

Обязанности Подрядчика:

Разработать проектную документацию в соответствии с "Техническим заданием на проектирование" и строгом соответствии с руководящими документами.

Обязанности Заказчика:

Оплачивать услуги в соответствии с п. 4 настоящего Договора и по оговоренным ценам.

Перед началом проектирования предоставить Подрядчику:

Градостроительный план земельного участка;

Результаты инженерных изысканий;

Технические условия на участок;

Топографическую съемку участка (при необходимости);

"Техническое задание на проектирование".

Доверенность на технического заказчика (при необходимости).

При необходимости назначить технического заказчика.

Порядок сдачи и приемки работ.

Окончательная сдача всех работ производится по "Ведомости комплектов проектной документации". Приложение № 2 к настоящему Договору. Сроком выполнения работ по настоящему Договору считается дата отправки файлов проектной документации на электронный адрес Заказчика. По почте или с нарочным в этот же день высылается документация на бумажном носителе. К каждому тому документов, следующим за титульным листом прилагается "Ведомость комплекта документов".

Сканы или копии документов, высылаемые на электронные адреса сторон, указанные в настоящем Договоре, считаются наравне с подлинниками документов. Дата их отправки считается датой подписания этих документов.

В течение 5 (пяти) дней стороны обязаны отреагировать на высланные по электронной почте документы и на 6-й день сообщить адресату о своем решении.

Если касается замечаний по проектным работам, то они должны быть внесены в проектную документацию в течение 5 (пяти) дней, на 6-й день высланы адресату.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К вышеуказанным обстоятельствам в контексте настоящего Договора, в частности, относятся: стихийные бедствия, война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, а также их последствия; принятие органами государственной власти или управления нормативного акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора любой из Сторон. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения настоящего Договора на период действия указанных обстоятельств, если Стороны не примут решения о прекращении его действия.

Ответственность сторон за неисполнения своих обязанностей.Ответственность Подрядчика:

В случае невыполнения условий договора и срыва окончательного срока сдачи проектных работ Заказчик вправе потребовать пени в размере 0,5% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более суммы невыполненных работ.

Ответственность Заказчика:

В случае несвоевременной оплаты (Приложение № 1 к Договору), Подрядчик вправе потребовать пени 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более суммы задолженности.

Все спорные вопросы Стороны решают путем двусторонних переговоров, в противном случае, спорные вопросы  решаются в Арбитражном суде города Пензы.

Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Реквизиты сторон:

Исполнитель                                                                                                                                                   Заказчик

ИП НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

ИНН          583701009202

ОГРНИП   319583500055281

г. Пенза, ул. Мира, дом 45, кв. 126

телефон +79093161026

goldretr@yandex.ru

https://vipstroy.org/

Р/счёт: 40802810139180000178

Валюта: рубли

Банк: Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в

г. Самаре корреспондентский счёт

30101810422023601968 в отделение САМАРА

БИК: 043601968

ИНН: 7702070139

КПП: 631543002

ОГРН: 1027739609391

Россия, 443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 204

Подпись                                                                                                                                                             Подпись

Политика конфиденциальности

Пользователь, оставляя свои данные на интернет-сайте https://vipstroy.org/, а также заполняя обратную форму с персональными данными, принимает настоящее Соглашение на обработку персональных данных (далее – Согласие). Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, Пользователь дает свое согласие администрации сайта на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.

2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: номера контактных телефонов; адреса электронной почты; место работы и занимаемая должность; пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес.

3. Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов Пользователя с целью оказания консультирования; аналитики действий Пользователя на веб-сайте и функционирования веб-сайта; проведение рекламных и новостных рассылок.

4. Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».

5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление, доступ); обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение.

6. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации.

7. Персональные данные обрабатываются до окончания обработки. Так же обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Срок или условие прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности сайта.

8. Согласие дается, в том числе и на информационные (рекламные) оповещения.

9. Указанное Согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем, согласно п.9 настоящего Согласия, с указанием данных, определенных ст. 14 Закона «О персональных данных».

2. Договор на выполнение проектных работ

1. Договор на выполнение строительно- монтажных работ (СМР)

   Договор на СМР предлагает Заказчик с приложением Сметы и Проекта.